Гатчинского муниципального района Ленинградской области

 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 12-К

на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по ремонту улично – дорожной сети

муниципального образования «Пудомягское сельское поселение»

Гатчинского района Ленинградской области

 

способом запрос котировок

Информация о заказчике:

Муниципальный заказчик: Администрации муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области
	Почтовый адрес: 188348, Ленинградская область, Гатчинский район, д. Пудомяги дом 7, тел/факс 8(81371) 64-730, официальный сайт - www.adm-pudomyagi.ru Николаенко Александр Алексеевич.

Источники финансирования: средства бюджета Пудомягского сельского поселения.

 

Форма котировочной заявки: смотреть приложение № 1 к извещению. Котировочная заявка и все документы к ней подаются в печатном  варианте, в конверте, прошитыми и пронумерованными, скрепленными подписью и печатью участника.

 

Предмет контракта: выполнение ремонта улично – дорожной сети муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского района Ленинградской области согласно техническому заданию (Приложение № 3 к извещению).

 

Место выполнения работ, место оказания услуг: дер. Шаглино и дер. Руссолово Гатчинского района Ленинградской области.

 

Требования  к безопасности  выполняемых  работ: работы выполнять в соответствии с ВСН 24-88 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог»; ВСН 37-84   «Инструкция   по   организации   движения   и ограждению мест производства дорожных работ»

 

Требования к качеству выполнения работ: Качество выполняемых  работ должно соответствовать основным документам, регламентирующим деятельность в области выполнения дорожных работ. При неисполнении подрядчиком своих обязательств муниципальный контракт расторгается в порядке согласно условиям, изложенным в муниципальном контракте.

 

Срок выполнения работ: пятнадцать рабочих дней с момента подписания муниципального контракта.

 

Начальная (максимальная) цена контракта: 495 000 (триста двадцать семь тысяч) рублей.

Цена  работ, услуг должна быть указана с учетом всех затрат на доставку, страхование, уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей в российских рублях.

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: Основанием для взаиморасчетов за выполненные работы являются счет, счет-фактура, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и прилагаемая к ней расшифровка по видам работ (форма КС-2). Оплата производится в течение пятнадцати банковских дней с даты подписания Акта приемки выполненных работ и предоставления Подрядчиком необходимой документации.

Место подачи котировочной заявки - администрация Пудомягского сельского поселения, 188348 Гатчинский район, д. Пудомяги дом 7, с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 час. по рабочим дням. Окончание срока подачи котировочной заявки – 10-00 час. 01.10.2010г.

 

Срок подписания победителем муниципального контракта: подрядчик, признанный победителем, обязан подписать муниципальный контракт в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РФ.

 

Приложение 1: форма котировочной заявки;

Приложение 2: проект муниципального контракта;

Приложение 3: техническое задание.

 

 

Критерии оценки победителя:

1. Наиболее низкая цена товара.
2. Соответствие заявки на участие по указанной форме.

Все критерии являются равнозначными, порядковый номер критерия не влияет на степень важности критерия.

ВНИМАНИЕ! Котировочная комиссия не рассматривает котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленном в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. (ФЗ-№94 от 21.07.05г. ст.47, п.3)

 

 

Утверждаю:

Глава администрации

Пудомягского сельского поселения    _____________   Л.А. Ежова

 

Приложение №1

Председателю комиссии

 

Котировочная заявка

Изучив извещение о проведении запроса котировки цены, мы, нижеподписавшиеся, признаем себя участниками размещения заказа и сообщаем Вам следующую информацию:

 

Для юридического лица:

Наименование организации:___________________________________________________

Юридический адрес: _________________________________________________________

Почтовый адрес: ____________________________________________________________

Контактные телефоны: _______________________________________________________

Ф.И.О. руководителя: ________________________________________________________

Банковские реквизиты: ИНН _______________________ КПП _______________________ р/с ___________________ в _____________________________________________ к/с _________________________________ БИК _____________

 

Для физического лица:

Ф.И.О.:____________________________________________________________________

Место жительства___________________________________________________________

Банковские реквизиты: ИНН _______________________ КПП _____________________ р/с____________________ в _____________________________________________ к/с __________________________________БИК _____________

 

Мы, нижеподписавшиеся, принимаем на себя обязательства выполнить работы по ремонту улично – дорожной сети в дер. Шаглино и дер. Руссолово муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского района Ленинградской области в соответствии с условиями, указанными в извещении о проведении запроса котировок и муниципальном контракте по следующей цене:

 

Цена контракта: __________________________ руб.

 

Цена контракта сформирована с учетом всех налогов (в т. ч. НДС, без НДС), сборов и других обязательныхплатежей. Все цены указаны в рублях.

Заявленная нами цена окончательная, сформирована с учетом всех налогов, сборов и других обязательных платежей по выполняемым работам.

В случае победы нашей котировочной заявки мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с Заказчиком на выполнение работ по ремонту улично – дорожной сети в дер. Шаглино и дер. Руссолово муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского района Ленинградской области в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя в проведении процедуры запроса котировок, а победитель в проведении запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с Заказчиком, мы обязуемся подписать муниципальный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок.

Наша организация не внесена в Реестр недобросовестных поставщиков.

Мы извещены о включении сведений о нашей организации в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения от заключения муниципального контракта.

М.П.

Директор ___________________________

Главный бухгалтер _______________________

Ф.И.О., контактный телефон исполнителя

 

Приложение №2

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___

на выполнение работ по ремонту улично – дорожной сети в дер. Шаглино и дер. Руссолово муниципального образования «Пудомягское сельское поселение»

Гатчинского района Ленинградской области

 

 

дер. Пудомяги                                                                                         « ___ »  _____________   2010г.

 

Администрации муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Ежовой Ларисы Алексеевны, действующего на основании Устава с одной стороны, и __________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, заключили по результатам запроса котировок (протокол №_____ от «___» ___________ 2009г.) настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

 

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту улично – дорожной сети в дер. Шаглино и дер. Руссолово муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского района Ленинградской, (далее по тексту «Работа»), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Порядок и сроки выполнения работ определяются разделом 3 настоящего Контракта.

 

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Стоимость Работы, выполняемой в соответствии с п. 1.1 настоящего Контракта, составляет ( )рублей.

2.1.1. Цена Контракта (п. 2.1 Контракта) является фиксированной, пересмотру и изменению в течение срока действия Контракта не подлежит.

2.2. Расчет за выполненную Работу производится после фактического выполнения работ с отсрочкой платежа до 15 банковских дней с даты подписания Акта приемки выполненных работ.

2.3. Заказчик  вправе по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения настоящего Контракта изменить в размере, предусмотренном действующим законодательством о размещении заказов, предусмотренный настоящим Контрактом объем работ  при изменении потребности в работах, на выполнение  которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим Контрактом. При оказании дополнительного объема таких работ  Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более, чем в размере, установленном законодательством о размещении заказов, а при внесении соответствующих изменений в настоящий Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ  Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным способом.

 

3. Порядок выполнения, сдачи и приемки работ

3.1. Срок выполнения работ: до 01.11.2010 года.

3.2. Документом, подтверждающим факт выполнения Подрядчиком работ, указанных в п. 1.1 Контракта является Акт приемки выполненных работ, подписываемый обеими Сторонами.

3.3. В случае несоответствия результата Работ условиям настоящего Контракта, Заказчик в течение пяти рабочих дней направляет Подрядчику письменные мотивированные замечания на представленный Заказчику  результат Работ.

3.4. Если Подрядчик соглашается с названными Заказчиком несоответствиями или их частью, то на основании замечаний Заказчика Стороны в течение пяти рабочих дней составляют двусторонний Протокол о доработках, содержащий перечень работ, и определяют срок их выполнения. Подрядчик на основании согласованного с Заказчиком Протокола о доработках устраняет недостатки и предоставляет доработанный результат работ  на  утверждение Заказчику.

3.5. Заказчик в течение пяти рабочих дней повторно рассматривает результат Работ  и если последний удовлетворяет Заказчика, Стороны подписывают Акт приемки выполненных работ по настоящему Контракту.

 

4.  Права и обязанности Сторон

4.1. Подрядчик имеет право:

4.1.1. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком условий настоящего Контракта;

4.1.2. При выполнении работ  дополнительно запрашивать у Заказчика необходимую информацию.

4.2. Подрядчик обязуется:

4.2.1. Выполнить все работы, указанные в п.1.1 настоящего Контракта  в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом  в   соответствии с действующими нормативно-техническими документами;

4.2.2. Гарантировать   качество  выполненных  работ  по   настоящему Контракту.

4.2.3. Оформлять в установленном порядке  и  представлять  Заказчику все Акты на выполненные работы;

4.2.4. Представить   Заказчику  в   полном   объеме   исполнительную документацию;

4.2.5. Устранять все недоделки и дефекты в течение времени, согласованного Сторонами. При этом Подрядчик обязан начать устранение таких неполадок не позднее 3 дней с даты подписания Перечня доработок;

4.2.6. Сдать выполненные работы Заказчику;

4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1. В процессе выполнения  работ знакомиться с ходом их выполнения Подрядчиком;

4.3.2. Вносить  предложения, направленные на улучшение результата выполняемых работ  Подрядчиком;

4.3.3. Требовать возмещения ущерба, понесенного по вине  Подрядчика при выполнении им возложенных на него Контрактом обязательств;

4.3.4. Требовать надлежащего выполнения Подрядчиком условий настоящего Контракта.

4.4. Заказчик обязуется:

4.4.1. Своевременно предоставлять Подрядчику информацию, необходимую для осуществления обязательств по Контракту;

4.4.2. Соблюдать условия настоящего Контракта;

4.4.3. Принять и оплатить результат работ  в соответствии с условиями настоящего контракта;

4.4.4. По запросу Подрядчика предоставлять дополнительную информацию, необходимую для исполнения Контракта.

 

5. Требования к качеству

5.1. Качество выполняемых  работ должно соответствовать основным документам, регламентирующим деятельность в области выполнения дорожных работ.

5.2.Отклонение от требований нормативных документов является дефектом.

 

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения взятых на себя обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от документации, ухудшившие качество работ, то он обязан безвозмездно устранить все выявленные недостатки в установленный по согласованию Сторон срок или, по требованию Заказчика, компенсировать Заказчику затраты на привлечение другой организации для исправления некачественно выполненных работ.

6.3.  В случае просрочки исполнения Заказчиком или Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, другая сторона вправе потребовать уплаты пеней  в  размере одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  Контрактом срока исполнения обязательств.

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить.

6.5. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

6.6. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

6.7. Если обстоятельства, указанные в пункте 6.4. настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков (неустойки), понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

6.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

 

7. Досрочное расторжение Контракта

7.1. Настоящий Контракт может быть, досрочно расторгнут по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

 

8.  Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть во время действия настоящего Контракта, Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров.

8.2. В случае если споры и разногласия не могут  быть  урегулированы путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ленинградской области.

 

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу  со дня подписания сторонами.

9.2. В  день  заключения  настоящего  Контракта  вся  предшествующая переписка, документы и переговоры между Сторонами по вопросам, являющимся его предметом, утрачивают силу.

9.3. Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменении   своих реквизитов  не  позднее пяти  дней со дня их изменения.

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и не противоречат условиям конкурсной  документации.

9.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. Реквизиты и подписи Сторон

 

Заказчик	Подрядчик
Администрации муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области.   188348, Ленинградская область, Гатчинский район, д. Пудомяги, д. 7 ИНН  4705031132.  КПП  470501001 Р/счет 40204810600000003316 в ГРКЦ  ГУ Банка России по Ленинградской области. БИК 044106001  ОГРН 41218804000
Глава  администрации Пудомягского сельского поселения: ______________/Л.А. Ежова/	______________/______________

Приложение №3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предметом выполнения услуг является ремонт уличной – дорожной сети в населенном пункте Пудомягского поселения. Сроки выполнения услуг: октябрь 2010 года.

I. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ И ТРЕБОВАНИЯ

1. Точные данные о местоположении объекта: д. Шаглино и д. Руссолово, Гатчинский район, Ленинградская область.

2. Заказчик: Администрация Пудомягского сельского поселения Гатчинского муниципального района.

3. Стоимость данного вида услуг 495 000 рублей. 3. Цели и виды проводимых работ:

№	Наименование объекта	Перечень выполняемых работ: .	Площадь/ длина участка
1.                                 2.	Участок дороги при въезде в д. Шаглино                               Участок дороги при въезде в д. Руссолово	- Исправление профиля оснований щебеночных грейдером с добавлением нового материала, щебень из природного камня фракцией 10-20 мм. Разбор старого покрытия. - Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщиной 10 – 15  см., с последующей укаткой виброкатками. - Уборка и вывоз мусора, грунта с обочин проезжей части. - Ямочный ремонт - Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм с укладкой асфальтобетона асфальтоукладчиком.   - Разбор старого покрытия. - Исправление профиля оснований щебеночных грейдером с добавлением нового материала, щебень из природного камня фракцией 10-20 мм. - Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщиной 10 – 15  см., с последующей укаткой виброкатками. - Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм с укладкой асфальтобетона асфальтоукладчиком. - Уборка и вывоз мусора, грунта с обочин проезжей части.	510 кв.м.                 40 кв.м.       540 кв.м.
	Всего.		1090 кв.м.

Техническое задание составил А.А. Николаенко. Дата выдачи задания: « 14_» сентября 2010 года.

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ (Извещение, Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3) в формате MS Word